|
22 de enero
de 2014
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA
EDUCATIVO inmoley.com
DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. © |
URBANISMO.
SENTENCIA CONTRA AYUNTAMIENTO POR DEMORA EN LA CONCESIÓN DE LICENCIAS
DE OBRA.
Convertir conocimiento en
valor añadido:
Guía práctica inmoley.com de licencias urbanísticas.
Sentencia contra ayuntamiento por demora en la concesión de licencias
de obra.
Herramienta práctica
> Guías prácticas:
urbanismo.
El Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana ha resuelto el litigio entre Construcciones
Castellon 2000 SAU y el Ayuntamiento de Peñíscola, con fecha
octubre de 2013, compensar a la constructora por la demora en la concesión
de la licencia de obras que la mercantil solicitó al consistorio
en 1999.
Siendo alcalde independiente el
actual concejal de EU en el Ayuntamiento, Rafael Serrat, la administración
local resolvía con fecha de agosto de 1999 denegar una licencia
de obras a la citada constructora, para un edificio de 72 apartamentos
en la Urbanización Cerromar, con todos los informes técnicos
en contra de la concesión de la licencia y un único informe
favorable.
El Ayuntamiento decide nuevamente
denegar el recurso de reposición interpuesto por la empresa en septiembre
de 1999, lo que motiva una denuncia por parte de la mercantil solicitante.
En 2003 los tribunales declaran nula la denegación de la sentencia,
resolución que el ejecutivo local recurre al Tribunal Supremo que,
finalmente, resuelve obligar al consistorio a conceder la citada licencia,
acogiéndose al único informe técnico favorable redactado
por uno de los arquitectos municipales.
En junio de 2006 la Junta de Gobierno
Local concede la licencia acatando la sentencia del Supremo y la empresa
beneficiaria decide demandar al Ayuntamiento por el supuesto perjuicio
que le causa la demora en la concesión. Construcciones Castellón
2000 SAU solicita 14 millones de euros al Ayuntamiento de Peñíscola
como compensación y la defensa del consistorio consigue rebajar
la cifra hasta los 2,7 millones de euros a los que es condenado en 2011.
Cifra que el gobierno local considera
injusta y recurre al TSJCV, recurso que se resuelve en octubre del pasado
año reduciendo la aportación que las arcas municipales deben
hacer a la mercantil como compensación hasta los 733.331,31€.
En estos momentos el consistorio
está pendiente de cerrar una cita con los servicios jurídicos
de la empresa demandante para “negociar la fórmula de pago para
el acatamiento de la sentencia” ha comunicado Romualdo Forner, concejal
del área de Urbanismo en el consistorio, que ha asegurado que el
actual ejecutivo “cumple y cumplirá escrupulosamente con sus obligaciones
legales”.
El Ayuntamiento de Peñíscola
ya está pagando, en estos momentos, una anterior sentencia derivada
de una infracción cometida por el ayuntamiento gobernado por
el mismo alcalde por la que las arcas municipales deberán desembolsar
alrededor de seis millones de euros que, sumados a los 700.000 ahora pendientes,
suman una cifra que roza los siete millones de euros.
|
|